[点击进入2021版山东省二级建造师在线测试题库]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:某建设工程施工合同约定，合同工期为11个月，合同价款为200万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。
A.10
B.20
C.100
D.60
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。200*50%=100
第1题:关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说法中正确的是()。
A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担
B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担
C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担
D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损灭失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损.灭失的风险由买受人承担。
第2题:下列有关建筑市场诚信行为的公布时限的说法中，正确的是()。
A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年
B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月
C.招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.不良行为记录信息公布时限一般为3年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。公布内容应与建筑市场监管信息系统中的企业.人员和项目管理数据库相结合，形成信用档案，内部长期保留。
第3题:南于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则储户的行为属于()。
A.不当得利
B.无因管理
C.合同
D.侵权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:不当得利是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。
第4题:关于勘察.设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()
A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计
B.指定建筑材料.专用设备.工艺生产线的生产广.供应商以保证材料的供应
C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，无需标注工程合理使用年限
D.依法联合施工单位进行安全技术交底
正确答案:查看最佳答案
参考解析:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察.设计业务;(2)勘察.设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中，只有A表述正确;D项中，施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念.意义等均不同，不能混为一谈。
第5题:《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定为了保护从业人员()的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.紧急避险
C.请求赔偿
D.批评。检举和控告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。
第6题:《**市建筑市场管理条例》所属的法的形式是()。
A.法律
B.行政法规
C.地方性法规
D.部门规章
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:地方性法规的的判断技巧一般为《XX(地方)XX条例》，《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是地方性法规。
第7题:某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是()
A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担
B.承包人应负责返修，费用由承包方先行承担
C.承包人应负责返修，费用由发包方先行承担
D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工质量检验和返修的规定，P265
第8题:在代理关系中，()承担民事责任。
A.代理人对自己的行为
B.被代理人对代理人的代理行为
C.代理人对第三人的行为
D.被代理人对第三人的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民，事法律行为。被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。
第9题:关于节能技术进步的说法，正确的是()。
A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批
B.国家采取强制措施研发施工节能技术
C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D.各级政府应当将循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:利用财政性资金引进循环经济重大技术.装备的，应当执行消化.吸收和创新方案，报有关主管部门审批并由其监督实施
第10题:下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是()。
A.信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向注册机关提供
B.信用档案的内容包括其基本情况.业绩.良好行为.不良行为等
C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准
D.信用档案信息按有关规定向社会公示
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。
第11题:下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是()。
A.警告
B.罚款
C.支付违约金
D.没收财产
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是民事责任的承担方式。警告.罚款属于行政责任，没收财产属于刑事责任，所以选项A.B.D均不正确。
第12题:2015年10月在甲工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体为()。
A.施工企业
B.项目经理
C.建设单位
D.项目经理部
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。显然，A项正确。
第13题:根据《刑法》规定，投标人相互串通投标，损害招标人或其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者()，并处或单处()。
A.拘留;罚款
B.罚金;吊销营业执照
C.拘役;罚金
D.拘役;没收违法所得
正确答案:查看最佳答案
第14题:根据《工伤保险条例》，职工因工致残，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是()伤残。
A.九级至十级
B.七级至八级
C.五级至六级
D.一级至四级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动者因工致残被鉴定为1级至4级伤残的，即丧失劳动能力的，保留劳动关系，退出工作岗位，用人单位不得终止劳动合同。
第15题:施工企业购买一大型设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物。承运人行使的是()。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.所有权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:按照《担保法》.《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖.变卖该财产的价款优先受偿。《合同法》规定，托运人或收货人不支付运费.保管费或其他费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外。
第16题:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少()组织一次演练。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练。
第17题:某建筑公司与某材料供应商以分期付款形式签订了购买钢材的合同。在合同履行中，由于建筑公司没按合同支付到期价款，该材料供应商有权要求建筑公司支付全部价款或者解除合同。此种情况，建筑公司未支付到期价款的金额应达到全部价款的()。
A.二分之一
B.三分之一
C.四分之一
D.五分之一
正确答案:查看最佳答案
参考解析:分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。故选项D正确。
第18题:关于财产保险合同的说法，正确的是()
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A在财产保险合同，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同；B说的是人身保险合同；D可以不是同一人
第19题:某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验就开始实施该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织了竣工验收，12月2日竣工验收合格，则该工程的竣工日期为()。
A.11月15日
B.11月20日
C.11月30日
D.12月2日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
第20题:根据《建筑业企业资质管理规定》，以下不属于建筑业企业资质的是()。
A.施工总承包
B.专业承包
C.劳务分包
D.专业分包
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查企业资质等级许可制度。从事建筑活动的建筑施工企业.勘察单位.设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本.专业技术人员.技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。其中，建筑业企业资质分为施工总承包.专业承包和劳务分包三个序列。D符合题意。
第21题:关于知识产权的说法，正确的是()。
A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
B.知识产权仅具有财产性这一单一属性
C.知识产权有专有性.地域性和永久性特点
D.构成知识产权的主体是发现权.发明权以及科技成果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是知识产权的法律特征。知识产权具有如下四个法律特征:人身权和财产权的双重属性;专有性;地域性;期限性。我国知识产权包括著作权(版权).专利权.商标专用权.发现权.发明权以及其他科技成果权。
第22题:关于履约保证金的说法，正确的是()
A.中标人必须缴纳履约保证金
B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%
C.履约保证金是投标保证金的另一种表达
D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%,招标人要求中标人履约保证金的，中标人应当提交，P87
第23题:在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划
B.设计
C.施工
D.验收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察.设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工.监理.验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。建设项目规划审查机关.施工设计图设计文件审查单位.建筑安全监督管理机构.工程质量监督机构的技术人员必须熟悉.掌握工程建设强制性标准。
第24题:不得视为投标人相互串通投标的情形是()。
A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜
C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
D.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是视为投标人相互串通投标的情形。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
第25题:在依法规划的电力设备保护区内危及电力设施安全的建筑物由()责令强制拆除。
A.安全管理部门
B.电力管理部门
C.施工管理部门
D.当地人民政府
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查内容:在电力设施保护区施工作业的规定。在依法规划的电力设施保护区内修建建筑物.构筑物或者种植植物.堆放物品.危及电力设施安全的，由当地政府责令强制拆除.清除或砍伐。
第26题:根据《民事诉讼法》，()属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是()。
A.执行案件申请人撤销申请的
B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的
C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权力人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行:(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行:(1)申请人撤销申请的;(2)据以执行的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的;(4)追索赡养费.扶养费.抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入，又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。
第27题:对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%～2%，但()没有免赔额。
A.人身伤害
B.搬运损失
C.抢劫受损
D.意外损害
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。
A.查明事故发生的间接经济损失
B.追究责任人的法律责任
C.提交事故调查报告
D.提出对受伤人员的赔偿方案
正确答案:查看最佳答案
第29题:仲裁庭调解达成协议的，调解书自()，即发生法律效力。
A.仲裁庭制作完成后
B.当事人签收后
C.人民法院确认后
D.当事人签字后
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《仲裁法》规定，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。
第30题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，()建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，()承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
第31题:行政机关未提出书面答复.提交当初作出具体行政行为的证据，行政复议机关可以作出()的决定。
A.责令其提交
B.维持该具体行政行为
C.撤销该具体行政行为
D.驳回复议申请
正确答案:查看最佳答案
参考解析:被申请人不按照法律规定提出书面答复，提交当初作出具体行政行为的证据.依据和其他材料的，视为该具体行政行为没有证据.依据，决定撤销该具体行政行为。
第32题:下列关于联合体承包工程，表述正确的是()。
A.联合体组成独立法人
B.联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同
C.联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程
D.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由两个以上具备承包资格的单位可共同组成非法人的联合体。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。故选项D正确。
第33题:某办公楼项目实行施工总承包，装饰部分施工实行专业分包，在装饰施工中发生重大安全生产事故，则应由()将事故情况上报安全监督部门
A.建设单位
B.施工总承包单位
C.分包单位
D.现场监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
第34题:根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是()。
A.国务院批准开工报告的工程
B.建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅
C.城镇市政基础设施工程
D.工程投资额在20万元以上的工程
正确答案:查看最佳答案
第35题:·订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务()。
A.抵消
B.提存
C.混同
D.免除
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同的终止。债权和债务同归于一人时，合同终止。这属于债权债务的混同。P126。
第36题:关于工伤保险，下列说法正确的是()。
A.事业单位.社会团体可以参加工伤保险
B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险
C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳
D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工商保险费及其利息构成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《工伤保险条例》规定，中华人民共和国境内的企业.事业单位.社会团体.民办非企业单位.基金会.律师事务所.会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户(以下称用人单位)应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工(以下称职工)缴纳工伤保险费。工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费.工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。
第37题:(1)建设主管部门履行监督检查职责时，无权()。
A.要求被检查单位提供工程质量的资料
B.进入现场进行检查，
C.要求被检查单位提供公司的规章制度
D.发现有影响工程质量的问题时，责令改正
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设主管部门有权采取下列措施:要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;(2)进入被检查单位的施工现场进行检查;(3)发现有影响工程质暈的问题时，责令改正。
第38题:关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。
A.上诉期为10日
B.上诉时应当递交上诉书
C.上诉状应当向第二审人民法院提出
D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。
第39题:《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。
A.5
B.7
C.10
D.14
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是公告的变更。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在5个工作日内进行核对。
第40题:关于施工合同变更的说法，正确的是()。
A.合同变更应当办理批准.登记手续
B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更
C.工程变更必将导致合同变更
D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致
正确答案:查看最佳答案
第41题:下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。
A.建设行政主管部门处理的行政争议
B.劳动争议
C.农林承包经营合同争议
D.建设工程施工合同争议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民.法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;对于婚姻.收养.监护.扶养.继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。P303
第42题:房屋建筑施工总承包三级企业法定的净资产为()。
A.净资产1亿元以上
B.净资产4000万元以上
C.净资产2500万元
D.净资产800万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是施工企业资质的法定条件。房屋建筑施工总承包三级企业净资产800万元以上。P53。
第43题::建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工许可证有效期3个月，延期2次每次3个月。323原则。
第44题:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行施工总承包的，由()组织召开。
A.监理单位
B.施工总承包单位
C.建设单位
D.相关专业承包单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。
第45题:甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是()
A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效，甲应当履行合同
C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意
D.乙的行为构成表见代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使第三人项目其有代理权的表象，而与善意第三人进行的，由本人承担法律后果的代理行为。
第46题:下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是()。
A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期
B.施工图纸未经审查批准不得使用
C.建设单位提供的资料应真实.准确.齐全
D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。而不是开工后。
第47题:根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是()
A.追索赡养费。抚养费
B.追索抚恤金，医疗费
C.追索违约金或者赔偿损失
D.追索劳动报酬
正确答案:查看最佳答案
参考解析:适用于先于执行的有赡养费.抚养费.抚恤金.医疗费.劳动报酬。只有C，没有。
第48题:下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是()
A.客体。内容均变更
B.主体。客体均变更
C.主体。内容均变更
D.形式。主体均变更
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:狭义的合同变更不包括主体变更。
第49题:某施工单位违反国家规定，在施工中偷工减料，使用了不合格的建筑材料.构配件和设备，降低工程质量并且导致建筑工程坍塌，致使多人重伤.死亡。该施工单位的行为已经构成()。
A.重大劳动安全事故罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.强令违章冒险作业罪
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程重大安全事故罪:(1)违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。(2)重大责任事故罪:生产作业中违反安全管理规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或其他严重后果。(3)重大劳动安全事故罪:安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人，处以此罪名。
第50题:(1)行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请形成复议的是()。
A.行政处分或者其他人事处理决定
B.限制人身自由的行政强制措施决定
C.罚款.没收非法财务等行政处罚决定
D.有关许可证.执照等证书变更.中止.撤销的决定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议:不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律.行政法规的规定提起申诉;(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。
第51题:下列施工内容中,不属于特种设备监督检查范围的是()。
A.电梯安装
B.起重机械安装
C.压力管道安装
D.锅炉风道改造
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:特种设备包括:锅炉.压力容器(含气瓶).压力管道.电梯.起重机械.客运索道.大型游乐设施.场(厂)内专用机动车辆，以及法律.行政法规规定适用特种设备安全法的其他特种设备。
第52题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是()。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当时进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民事诉讼法》规定，()“诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解.提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解.提起反诉或者上诉。
第53题:《建设工程安全生产管理条例》规定，工程()应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
A.设计单位
B.监理单位
C.勘察单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是工程监理单位的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
第54题:甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()。
A.50万元
B.80万元
C.90万元
D.100万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。50+200×20%=90万元。
第55题:某施工企业进行暴(同音字)破施工时，不慎将临近一住宅墙体震裂，该施工企业与住宅居民因()产生了债权债务关系。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。债的产生主要有基于合同.侵权.无因管理和不当得利产生。本题中，施工单位侵犯了住宅居民的合法权利，从而导致债的产生，所以属于侵权之债。建筑物.构筑物非自身原因倒塌，建设单位.施工单位承担连带责任，若有其他责任单位，可以追偿;若因其他责任人原因倒塌，责任人承担责任。
第56题:(1)担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。
A.施工企业同意更换项目负责人
B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷
C.因不可抗力暂停施工
D.建设单位同意更换项目负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。P69
第57题:小李应聘到建筑施工企业，双方于6月10日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。8月17日，王某拟解除劳动合同，则()。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应提前3日以书面形式通知用人单位
D.应提前30日以书面形式通知用人单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:在试用期内，劳动者提前3日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。转正以后劳动者须提前30日一书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。本题中试用期为3个月，则转正时间为9月10日，王某8月17日解除劳动合同，处于试用期内，提前3日以书面形式通知用人单位。
第58题:关于代理的说法，正确的是()。
A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人
C.作为委托人的法人.非法人组织终止，委托代理终止
D.表见代理是有权代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A选项错误，转委托代理经被代理人同意或者追认的，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。P13B选项错误，熟人为同一代理事项代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。P11C选项正确，作为被代理人或代理人的法人.非法人组织终止属于委托代理终止的情形之一。P12D选项错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但该代理行为有效。P14
第59题:关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。
A.一审程序包括普通程序和特殊程序
B.必须以书面形式起诉
C.原告必须与案件有直接利害关系
D.提交起诉状的同事提交全部证据
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:下列选项中可以适用专属管辖的纠纷有()。
A.房屋买卖纠纷
B.土地使用权转让纠纷
C.建设工程合同纠纷
D.公益捐款合同纠纷
E.行政奖励合同纠纷
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题涉及的考点是专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。
第61题:发.承包双方需要在质量保修书中明确的是()。
A.保修范围
B.保修人员
C.保修金的预留和返还
D.保修期限
E.保修责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任等。
第62题:在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()。
A.法律规定
B.当事人的陈述
C.施工企业偷录的谈判录音
D.工程设计图纸
E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B当事人的陈述是证据的种类；C施工企业偷录的谈判录音属于视听资料，D工程设计图纸属于书证；E工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告属于鉴定意见。P312
第63题:《民法通则》规定，有()的情形，委托代理终止。
A.被代理人死亡
B.代理人丧失民事行为能力
C.作为被代理人或者代理人的法人终止
D.被代理人取消委托或者代理人辞去委托
E.代理期间届满或者代理事务完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是建设工程代理行为的终止。《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止:(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。
第64题:建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，则关于双方合同的说法正确的有()。
A.应订立书面的租赁合同，否则无效
B.可订立口头合同，租赁期限为9个月
C.签订的租赁合同为实践合同
D.签订的租赁合同为双务合同
E.在续签租赁合同时，最多可约定租赁期限为20年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查租赁合同。租赁合同为诺成.双务.有偿合同，因此C错误，D正确。租赁合同是非要式合同，A错误。根据《合同法》，租赁期限6个月以土的，应签订书面合同;未签订书面合同，视为不定期租赁，B错误。
第65题:施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。
A.甲有权要求乙承担民事责任
B.甲有权要求丙承担民事责任
C.甲无权要求丙承担民事责任
D.乙应当项甲承担民事责任，并无权向丙追偿
E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题综合考核总.分包的连带责任以及法分包的责任承担。乙与丙之间属于合法分包行为，故乙和丙对甲承担连带责任，所以选项AB正确，D错。丙与丁之间属于再分包的违法行为，对因违法分包的工程不符合规定质量标准造成的损失，丙与丁承担连带赔偿责任，故选项E正确。
第66题:无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括()
A.申请提起诉讼
B.申请参加诉讼
C.提起反诉
D.由法院通知参加诉讼
E.申请提起公益诉讼
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是当事人。对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。P300-301
第67题:下列用工方式中，属于违法用工的有()。
A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同
C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不予分包企业工人签订劳动合同
D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用
E.施工企业现场项目部在国庆节期间不安排劳务作业人员休假
正确答案:查看最佳答案
第68题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑的建筑施工作业有()。
A.抢修作业
B.抢险作业
C.生产工艺上要求必须连续进行的作业
D.保密工程作业
E.产生环境噪声污染较轻的作业
正确答案:查看最佳答案
第69题:在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。
A.屋面防水工程为5年
B.给排水管道为2年
C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期
D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限
E.设备安装和装修工程为5年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。
第70题:甲企业于2015年4月5日向建设单位提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前7天，但建设单位以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2015年4月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2015年5月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期不应为()。
A.2015年4月5日
B.2015年4月12日
C.2015年4月20日
D.2015年5月10日
E.2015年5月20日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:
第71题:·关于合同成立时间的说法，正确的有()。
A.合同书自双方签字时成立
B.双方意思表示一致合同即成立
C.承诺生效时合同成立
D.口头合同自交付标的物时成立
E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同制度。《合同法》第二十五条承诺生效时合同成立，第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条当事人采用信件.数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。P132。
第72题:关于投标人的说法，正确的有()
A.投标人发生合并.分离.破产等重大变化的，其投标无数
B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制
C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标
D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效
E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是投标人。选项A，如发生重大变化会影响后期公平公正的投标，才会投标无效。P81
第73题:注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()
A.建造师的业绩
B.建造师的自我评价
C.建造师的良好行为
D.建造师的基本情况
E.建造师的不良行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记人其信用档案。
第74题:仲裁协议应当具备的内容有()。
A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实.理由
C.仲裁委员会的住所地
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会
正确答案:查看最佳答案
参考解析:仲裁协议应当具有下列内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。
第75题:根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故的等级划分报考()。
A.一般事故
B.较大事故
C.严重事故
D.重大事故
E.也别重大事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:特别重大事故.重大事故.较大事故.一般事故。P232
第76题:关于地役权的说法，正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A正确,需役地及需役地上的土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权部分转让时，转让部分设计地役权的，受让人同时享有地役权；B错误，地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利；C错误，地役权自地役权合同生效时设立，当事人要求登记的，可以向登记机构申请登记，未经登记，不得对抗善意第三人；D错误，地役权基于地役权合同而产生，涉及两方主体，所以不是单方设立；E正确，地役权属于用益物权。P18
第77题:取得安全生产许可证应具备的条件包括()。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.资金投入符合安全生产要求
C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
D.企业生产过程未发生过安全事故
E.按规定配备专职安全生产管理人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件:(1)建立.健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;……(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;……条例并未就D选项作出规定。故选项A.B.C.E正确。
第78题:在建设工程施工合同中，承担违约责任的种类有()。
A.滞纳金
B.继续履行
C.罚款
D.采取补救措施
E.赔偿精神损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版山东省二级建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有:继续履行.采取措施.采取补救措施.停止违约行为.赔偿损失.支付违约金或定金等。
第79题:下列责任中，属于行政处罚的有
A.责令停产停业
B.罚金
C.暂扣或者吊扣执照
D.赔偿损失
E.治安拘留
正确答案:查看最佳答案
参考解析:修女更正处罚种类包括:警告罚款没收违法所得.没收非法财物责令停产停业暂扣或吊销许可证和执照行政拘留，治安拘留是行政处罚之一其他行政处罚
