[点击进入河南省郑州监理工程师在线测试考试题型]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:设计施工总承包合同模式下,工程在缺陷责任期内,因施工质量问题出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用()承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷,发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。
第1题:建设工程施工合同中非招标工程的合同价款,由当事人双方依据()协商后,填写在协议书内。
A.工程量清单
B.工程概算书
C.预算定额
D.工程预算书
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,价格已经确定的合同属于()。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P142。
第3题:监理合同自()开始生效。
A.合同签字之日
B.开工或材料运抵施工场地之日起
C.监理单位实际开始监理工作之日
D.承包合同开始执行之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理,不参与合同履行的全面管理,比我国监理工程师的职责简单。
第5题:根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作,由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B错误,承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体,而非皮包公司;选项C错误,发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本;选项D错误,分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查。参见教材P111。
第6题:依据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知”文件中,可以()。
A.要求投标人必须组成联合体投标
B.要求严格的专业资质等级
C.要求必须使用某种品牌的建筑材料
D.对本行业外的投标人提出特别要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据《标准施工合同》,对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应在约定时间内()共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表.监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表.监理人在施工现场
正确答案:查看最佳答案
第8题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会,总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
A.总承包单位
B.建设单位
C.设计单
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第9题:如果对建设工程的功能和重量要求较高,就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间,这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。
A.对立
B.统一
C.既对立又统一
D.既不对立又不统一
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,订立设计合同时,发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。
A.经批准的项目可行性研究报告
B.施工许可证
C.城市规划许可文件
D.工程勘察资料
正确答案:查看最佳答案
第11题:施工合同履行进入施工阶段,监理工程师进行进度管理的主要任务是()。
A.审核施工进度计划
B.控制施工工作按进度计划执行
C.争取提前完成工程
D.发布工程暂停令
正确答案:查看最佳答案
第12题:合同工程竣工前的工程设备试运行,应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设备供应商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:某土方工程发包方提出的估计工程量为3000M3,合同中规定土方工程单价为32元/M3,实际工程量超过估计工程量10%时,调整单价,单价调为30元/M3。结束时实际完成土方工程量为3600M3,则土方工程款为()万元。
A.11.46
B.10.8
C.11.52
D.11.40
正确答案:查看最佳答案
第14题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.依法认定的设计审查机构
D.设计主管部门
正确答案:查看最佳答案
第15题:依据《合同法》,下列有关承担违约责任的说法中,错误的是()。
A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
B.违约金和定金不可以同时选用
C.承担违约责任的条件采用严格责任原则
D.违约金和赔偿损失可以同时使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:根据《标准施工合同》,因承包人原因未在约定的工期内竣工时,原约定J竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同,后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定**的均值
正确答案:查看最佳答案
第17题:施工预付款担保的主要形式是()。
A.银行保函
B.支票
C.现金
D.汇票
正确答案:查看最佳答案
第18题:依据法律的直接规定而产生代理权的行为称为()。
A.无权代理
B.委托代理
C.法定代理
D.指定代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:业主与监理单位签订的监理合同文件,除监理委托合同外,还包括标准条件.专用单件以及实施过程中的补充协议等,这些文件发生矛盾时,应以()的顺序为准确认其效力。
A.上述文件排列
B.监理委托合同约定
C.优先使用专用条款
D.年月最后编号
正确答案:查看最佳答案
第20题:某通用设备采购招标项目,采用经评审的最低投标价法进行评标时,则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时,中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时,中标人应为评标得分最高者。
第21题:某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算,截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。
第22题:通用条件规定以投标截止日前第28天定义为(),其作用是作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.“划分日”
B.“基准日”
C.“合作日”
D.“起点日”
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时,下列有关终止合同的说法,正确的是()。
A.监理人发出终止合同通知,通知发出14天后,合同即行终止
B.监理人发出终止合同通知,通知发出14天内未得到答复,可进一步发出终止合同的通知,第二个通知到达时合同即行终止
C.监理人发出终止合同通知,通知发出14日内未得到答复,可在第一个通知发出35日内终止合同
D.监理人发出终止合同通知,通知发出14日内未得到答复,可进一步发出终止合同通知,第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同
正确答案:查看最佳答案
第24题:担保方式中的保证要求()订立书面保证合同。
A.保证人和债权人
B.债权人和债务人
C.主合同当事人
D.保证人和债务人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:某工程签订的钢材采购合同中,运费未予明确,则()。
A.运费由施工承包商承担
B.运费由供货商承担
C.供应商应通知采购方自提
D.运费由施工承包商和供货商各承担一半
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第27题:施工合同履行过程中,可以采用按月计量支付.按里程碑完成工程的进度分阶段支付或完成工程后一次性支付等方式的是()。
A.合同约定的合同价款
B.追加的合同价款
C.工程预付款
D.工程进度款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:《标准施工招标文件》的组成()。
A.共包含封面格式和三卷八章的内容
B.共包含封面格式和四卷八章的内容
C.共包含封面格式和三卷九章的内容
D.共包含封面格式和四卷九章的内容
正确答案:查看最佳答案
第29题:施工合同履行过程中,发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更,应由()。
A.原设计单位同意
B.发包人和承包人协商解决
C.规划管理部门审批
D.总监理工程审核批准
正确答案:查看最佳答案
第30题:某甲级工程监理企业在资质年检时,取得监理工程师注册证书的人员为20人,其他各项均达到标准要求,其年检结论应当为()。
A.合格
B.基本合格
C.不合格
D.基本不合格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:依法必须进行招标的项目,在下列情况中不可以进行邀请招标的是()。
A.技术复杂,只有少量潜在投标人可供选择的项目
B.有特殊要求,只有少量潜在投标人可供选择的项目
C.受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的项目
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例小的项目
正确答案:查看最佳答案
第32题:施工合同订立后,任何一方都不能将合同转让给第三者,这体现了()原则。
A.公平竞争
B.平等合作
C.诺守合同
D.诚实信用
正确答案:查看最佳答案
第33题:监理资料的管理应由()负责,并指定专人具体实施。
A.资料员
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监代表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:下列关于代理的表述中,正确的是()。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前,“代理人”可以撤销其“代理”行为
C.无权代理的法律后果由“代理人”承担
D.代理人只能在代理权限内实施代理行为
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据《标准施工合同》,关于预付款担保方式及生效的说法,正确的是()。
A.采用无条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:预付款担保采用银行保函形式,担保期限自预付款支付给承包人起,至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。
第36题:依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定,下列说法不正确的是()。
A.预付款的金额不少于合同价22%
B.要获得动员预付款,承包商应提供履约保函和预付款保函
C.预付款保函金额要大于预付款额
D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:凡是()的单位,均可称为监理单位。
A.经监理资质管理部门审查批准
B.取得监理资质证书,具有法人资格
C.从事工程建设监督管理活动
D.从事工程建设招标代理活动
正确答案:查看最佳答案
第38题:某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价.单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和
正确答案:查看最佳答案
第39题:施工合同文本规定,工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收,工程隐蔽后,工程师提出重新检验要求,重要检验的结果为合格,重新检验造成的费用损失应当由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,其中第一阶段J进行的是()。
A.联动试车
B.保证工程满足合同要求的试验
C.功能性试验
D.产能及环保指标测试
正确答案:查看最佳答案
第41题:能够作为保证人的是()。
A.法人的职能部门
B.公司
C.学校
D.幼儿园
正确答案:查看最佳答案
第42题:根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业,可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业,可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业,可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。
第43题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定,下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书
B.如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效
C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担
D.如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人不必延展履约担保有效期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项,由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项,如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。
第44题:甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用,发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下,擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司,则该买卖合同()。
A.可撤销
B.有效
C.可变更
D.无效
正确答案:查看最佳答案
第45题:工期在18个月以上的合同,发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响,为了合理分担外界因素影响的风险,应采用()。
A.单项价格合同
B.固定价格合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:非招标工程的合同价款,由当事人双方依据()协商后,填写在协议书内。
A.工程监理书
B.工程预算书
C.工程施工书
D.工程勘察设计书
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保需第三者责任险在()前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书
正确答案:查看最佳答案
第48题:勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。
第49题:在合同履行过程中,承包人违反合同规定,监理人发出整改通知()天后,承包人仍不纠正违约行为,发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.7
B.14
C.28
D.56
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:监理委托合同中,属于监理单位的义务包括()。
A.选择承担工程项目建设的实施单位
B.与承包商签订施工合同
C.公正地维护有关各方的合法权益
D.不得泄露与本工程有关的保密资料
E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
正确答案:查看最佳答案
第51题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体。选项E,法定代表人是自然人。
第52题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
第53题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第54题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法,其中属于不可抗力事件发生后,承包方承担的风险范围包括()。
A.运至施工现场待安装设备的损害
B.承包人机械设备的损坏
C.停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用
D.施工人员的伤亡费用
E.工程所需的修复费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
正确答案:查看最佳答案
第56题:采用可调价格合同,施工过程中发生()情况时,可以调整合同价款。
A.设计变更
B.工程师批准的承包人索赔
C.当地税务部门对税费的调整
D.遇到图纸未表明的地下构筑物
E.中期支付进度款扣回部分预付款
正确答案:查看最佳答案
第57题:施工合同示范文本规定,因()等原因导致竣工时间延长,经工程师确认后可以顺延工期。
A.不可抗力
B.工程量增加
C.承包商基础施工超挖
D.设计变更
E.工程师延误提供所需指令
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查,如未在约定时间内核查,又未提出具体意见,则()。
A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单
B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单
C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核
D.承包人应进行修正和提供补充资料,和监理人协商后,提交修正后的竣工付款申请单
E.承包人可再次提请监理人核查
正确答案:查看最佳答案
第59题:根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,视为投标人相互串通的有()。
A.投标人d的投标报价与招标标底一致
B.不同投标人的投标文件由同一单位编制
C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同
E.不同投标人的投标文件异常一致
正确答案:查看最佳答案
第60题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第61题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第62题:对合同的效力不产生影响的情况有()。
A.当事人名称变更
B.法定代表变更
C.当事人合并
D.当事人分立
E.当事人撤销
正确答案:查看最佳答案
第63题:合同生效应当具备的条件是()
A.当事人具有相应的民事权利能力
B.当事人具有相应的民事行为能力
C.意思表示真实
D.违反社会公共利益
E.不违反法律法规
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案:查看最佳答案
第65题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第66题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,通常有两种约定形式,需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。
A.施工场地临时道路通行权的取得
B.材料和工程设备的提供方
C.计日工和暂估价的补偿方式
D.施工图设计文件的提供方
E.竣工后试验的责任方
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。
A.选择施工总承包人的确认权与否决权
B.工程实际竣工日期的签认权
C.工程上使用的材料和施工质量的检验权
D.设计变更的审批权
E.工程款支付的审核和签认权
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况,包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
第69题:关于招标有效期的说法,正确的有()。
A.投标有效期从投标截止日期开始起算
B.投标有效期对投标人有约束力
C.招标人在投标有效期内完成评标即可
D.投标有效期内应完成合同签订工作
E.投标有效期在合同订立后自动终止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作;投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件,否则将没收投标保证金。参见教材P32~33。
第70题:《担保法》规定的担保方式为()
A.保证
B.保留
C.抵押
D.留置
E.定金
正确答案:查看最佳答案
第71题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
第72题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。
A.业主直接送达
B.工程师直接送达
C.工程师代表直接送达
D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认工程师发布
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:关于投标预备会的说法,正确的有()。
A.投标预备会是法定的招标程序
B.投标预备会上应进行招标工程交底
C.投标预备会由工程监理单位组织召开
D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
正确答案:查看最佳答案
第74题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定,下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费
C.合同生效后,设计人刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应支付该阶段的全部设计费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人延误支付设计费,逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人。C项,发包人要求终止或解除合同时,如设计人尚未开始设计工作,则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作,完成的工作量不足一半,则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作,完成的工作量超过一半,则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项,设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收设计费的千分之二。
第75题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第76题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作,()。
A.可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
正确答案:查看最佳答案
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包,不在CM工作范围内。
第77题:与平行发包或陆续发包方式相比,对发包人而言,建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式,建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
第78题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省郑州监理工程师在线测试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误,按照《招标投标法实施条例》的规定,招标人在发售资格预审文件前,按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会,审查资格预审申请文件;选项C错误,财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人;选项E错误,资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种,应在前附表中说明。参见教材P36~39。
第79题:法人应当具备()等条件。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称.组织机构和场所
D.能够独立承担民事责任
E.经上级行政主管机关批准
正确答案:查看最佳答案